Marché de travaux d'isolation thermique et de rénovation des toitures de l'école maternelle pour la commune de Bonnelles (78)
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique: Méthodologie d'exécution y compris mesures envisagées pour la réduction des nuisances liées au chantier(30%); Modalités d'accès et de stockage du matériel et des matériaux (10%); Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier (15%); Planning d'exécution comprenant 1/ décomposition prévisionnelle des temps d'exécution par tâche ou zone d'intervention et 2/ délai de préparation et commandes + fabrication approvisionnements (5%)
Retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, elle pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire
Financement: fonds propres de la communeModalités de paiement: mandat administratif à 30 jours selon les règles de la comptabilité publique
-soit conjoint-soit solidaireL'entreprise mandataire pour un groupement ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché
La présente consultation a pour objet des travaux d'isolation thermique et de rénovation des toitures de l'école maternelle à BONNELLES (78).La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des charges.Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à un mois, plus une période de préparation de 15 jours. Le délai d'exécution est précisé par le titulaire dans la lettre de commande valant acte d'engagement et CCAP. La date de début des travaux sera précisée par ordre de service. Il est prévu un calendrier prévisionnel d'exécution qui sera établi sur la base du planning prévisionnel remis dans l'offre du titulaire.Période prévisionnelle de réalisation des travaux : vacances scolaires de février 2021 pour la zone C
SCE SophiaClubEntreprises a présenté ce 19 avril son nouveau Conseil d'Administration et nouveau B...
Lire la suiteLes juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale, ont o...
Lire la suiteC’est avec leur projet « {Stella Variabilis} » que l’équipe du lycée Institut Fénelon parti...
Lire la suite