Marché de travaux de peinture et de revêtements de sol dans les locaux dépendant de l'Université de Cergy-Pontoise.

Université de Cergy-Pontoise

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Marché de travaux de peinture et de revêtements de sol dans les locaux dépendant de l'Université de Cergy-Pontoise.

Critère

Critère 1 : Valeur technique

Financement

Les travaux font l'objet d'un bon de commandes et seront rémunérées après service fait sur présentation d'une facture et d'un bon d'intervention.Dans les deux cas, le règlement sera effectué par virement administratif au compte de l'entreprise, sur présentation de la facture correspondante aux prestations effectuées.Les sommes dues au(x) titulaire(s) et aux sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception demandes de paiement.En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euro(s). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Forme Juridique

Les candidats pourront se présenter seuls ou sous forme de groupement solidaire ou conjoint, conformément à l'article 45 du Décret. La composition du groupement ainsi que son mandataire devront être présentés lors de la remise des offres.

Situation Juridique

La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.

Caractéristiques

Lieux d'exécution des travaux :Site des Chênes : 33, boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex ; -Site des Cerclades : Bibliothèque universitaire - Place des Cerclades - 95015 Cergy -Pontoise cedex ; -Site de Saint-Martin : 2, avenue Adolphe-Chauvin, Pontoise - 95302 Cergy-Pontoise ; -Site de Neuville-sur-Oise : 5 mail Gay Lussac - 95031 Cergy-Pontoise cedex ; -Site d'Argenteuil : 95-97, rue Valère-Collas - 95100 Argenteuil ; -Site de Sarcelles : 34, boulevard Bergson - 95200 Sarcelles ;-ESPE - Centre de formation d'Antony-Jouhaux : 26, Avenue Léon Jouhaux - 92160 Antony ; -ESPE - Centre de formation de Cergy : Avenue Bernard Hirsch - BP 308 - 95000 Cergy cedex ; -ESPE - Centre de formation de Saint-Germain-en-Laye : 5, Rue Pasteur - 78100 Saint-Germain-en-Laye ; -ESPE - Centre de formation de Gennevilliers : Avenue Marcel Paul, Z.A.C. des Barbanniers - 92230 Gennevilliers ;-Maison Internationale de la recherche de Neuville-sur-Oise : Chemin de la princesse - 95031 Cergy-Pontoise cedex.

Conditions économiques et financières

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

Conditions techniques

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;