Marché de travaux pour la création d'un jardin thérapeutique au niveau de la future Unité d'Hébergement Renforcée au sein de l'EHPAD Alquier Debrousse, sis 1 Allée Alquier Debrousse 750

Clôturé depuis 2555 jours

Informations générales

Date de parution : 10/03/2017
Date de clôture : 31/03/2017
Localisation : Inconnue
Secteur d'activité : Espaces verts |

Acheteur public

Description du marché

Marché de travaux pour la création d'un jardin thérapeutique au niveau de la future Unité d'Hébergement Renforcée au sein de l'EHPAD Alquier Debrousse, sis 1 Allée Alquier Debrousse 75020

Critère

Critères prix des prestations. Note de 1 à 10 (10 correspondant à la meilleure note) affectée d'un coefficient de 4

Financement

La dépense générée par ce marché sera financée par les ressources propres du CASVP (budget d'investissement et de fonctionnement). Le paiement se fera conformément au décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et aux règles de la comptabilité publique et du Code des Marchés Publics. Il s'effectuera par mandat administratif. Le délai de paiement sera de 30 jours.

Forme Juridique

Candidat individuel ou groupement solidaire

Situation Juridique

A l'appui de sa candidature, la société devra fournir les documents ou renseignements suivants:1- le formulaire DC1 (octobre 2016) 'lettre de candidature' dûment complété (indiquant les lots auxquels il se porte candidat et mentionnant s'il se présente seul ou en groupement et dans ce dernier cas faisant apparaître les membres du groupement) et signé. Ou une lettre de candidature sur papier libre faisant apparaître les mêmes renseignements (soit attestant en application de l'article 42 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 (détail des attestations à fournir à l'article 3.1.1 du règlement de consultation), et dûment signé.Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société;Nota: la ou les personnes physiques ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre du groupement peuvent être identifiés dans la rubrique C1 du formulaire DC2 fourni par le CASVP.2- Le candidat veillera à fournir un document prouvant la qualité de la personne mentionnée3- La copie du ou des jugements prononcés si le Candidat est en redressement judiciaire.

Caractéristiques

Durée des travaux de 11 semaines dont 5 semaines de préparation de chantier

Source : BOAMP
Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.
Marchés ouverts dans l'activité Espaces verts
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

La une de cette semaine