Reconstruction de collecteurs assainissement Allée du Colombier et rue Gabriel Debacq à Saran

Clôturé depuis 2593 jours

Informations générales

Date de parution : 26/01/2017
Date de clôture : 21/02/2017
Localisation : Inconnue
Secteur d'activité : Assainissement |

Acheteur public

Description du marché

Reconstruction de collecteurs assainissement Allée du Colombier et rue Gabriel Debacq à Saran

Critère

Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique décomposé comme suit : - Méthodologie détaillée du chantier (terrassement, blindages, regards, collecteurs) Sous pondération 10 % ; - Prise en compte de l'environnement du site et des caractéristiques du chantier Sous pondération 15 % ; - Qualité du chantier : contrôles, essais Sous pondération 10 % ; - Sécurité et organisation du chantier vis à vis de la circulation, des riverains Sous pondération5 % ; - Provenance, qualité des matériaux et matériels mis en oeuvre Sous pondération 10 % ; - Moyens humains qui seront spécifiquement affectés à cette opération et pour chacune des étapes du chantier et moyens matériels spécifiquement affectés à cette opération et pour chacune des étapes du chantier Sous pondération 5% ; - Planning Sous pondération 5 %

Forme Juridique

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-2 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-1° du décret no2016-360 du 25 mars 2016.En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016

Situation Juridique

- Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles 45 de l'ordonnance 2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa communauté urbaine (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.- Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée

Caractéristiques

=> Durée du marché :La durée du marché est fixée à 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage (ce délai comprend l'année de garantie de parfait achèvement).=> Délai d'exécution :Le délai d'exécution des prestations est de 6 mois à compter de l'ordre de service de démarrage. Ce délai comprend la période de préparation de 2 mois

Conditions économiques et financières

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

Conditions techniques

- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;

Source : BOAMP
Marchés ouverts pour Cté d'agglo Orléans Val de Loire
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.
Marchés ouverts dans l'activité Assainissement
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

La une de cette semaine

Dernières actus