Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.
travaux de climatisation des laboratoires SIMPA et SAFIR - 4, Place Jussieu - 75005 Paris
Critère valeur technique : sur 40 points, analysé avec les sous-critères suivants : -Sous-critère 1 : méthodologique jugé notamment en fonction des moyens techniques mis à disposition du chantier et des fiches techniques des produits proposés : sur 20 points. -Sous-critère 2 : équipe dédiée au projet dans les différentes phases du chantier (études, travaux, gestion financière et comptable des factures et réception) : sur 20 points
L'opération est financée par Sorbonne Université. le délai maximum de paiement sur lequel l'organisme acheteur s'engage est de 30 jours. Il ne peut être supérieur à 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencés à courir, majoré de huit points de pourcentage.
SCE SophiaClubEntreprises a présenté ce 19 avril son nouveau Conseil d'Administration et nouveau B...
Lire la suiteLes juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale, ont o...
Lire la suiteC’est avec leur projet « {Stella Variabilis} » que l’équipe du lycée Institut Fénelon parti...
Lire la suite