Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.
Travaux de réfection du plateau d'évolution de la Feuillarde et de ses abords.
Une retenue de garantie égale à 5% du montant du bon de commande lié au marché est appliquée. La garantie sera restituée à l'expiration du délai de garantie mentionné si l'entrepreneur du marché a rempli à cette date, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, tou
Le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique dans les conditions fixées à l'article 1 du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, avec un délai de mandatement maximum fixé à 30 jours à compter de la date de présentation de la facture. Le mode de règlement est le virement par mandat administratif.
Le marché sera attribué à une entreprise ou à un groupement momentané d'entreprises.En cas d'attribution à un groupement momentané d'entreprises, la forme du groupement est libre. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-2 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les travaux concernent les prestations suivantes : -Réfection d'un terrain d'évolution en enrobé d'une surface de 1 550 mètres carrés ; -Travaux d'assainissement d'eaux pluviales ; -Exécution de tranchée pour la pose de câbles électriques et de fourreaux ; -Fourniture et pose d'équipements sportifs, -Réfection d'allées en stabilisé et en enrobé noir ; -Fourniture et pose de candélabres et de mobilier urbain, -Fourniture et pose de clôture et de filet pare-ballon ; -Essai et contrôle des équipements.La description des ouvrages, leurs spécifications techniques et les normes ou règlements à respecter sont indiqués dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
SCE SophiaClubEntreprises a présenté ce 19 avril son nouveau Conseil d'Administration et nouveau B...
Lire la suiteLes juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale, ont o...
Lire la suiteC’est avec leur projet « {Stella Variabilis} » que l’équipe du lycée Institut Fénelon parti...
Lire la suite