Aups : avis de marché de travaux pour l’extension des garages des services techniques

Aménagement du territoire

31 mars 2025

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Commune de AUPS – Place Frédéric Mistral 83630 AUPS Tél 04 94 70 00 07
Adresse Internet du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale.
Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : Extension des garages des services techniques

Type de marché : Marché de travaux.
Mode de passation : Marché de travaux passé selon une procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique.
CPV N° 45200000-9 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
452100000-2 Travaux de construction de bâtiments
Code NUTS : FR825 VAR Caractéristiques du marché : Les travaux concernent l’extension des garages des services techniques Marché à lots. Le lot concerné est : LOT 03 – EXTENSION EST - METALLERIE
Variantes : Non
Durée prévisionnelle du marché ou délai d’exécution : 2 mois + 15j préparation
Date prévisionnelle de début des travaux : MI-Mai 2025
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du marché : marché conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : L’euro

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Justifications à produire définies dans le règlement de consultation

Critères d’attribution

• Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après : Valeur technique : 60% - Prix : 40 %.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels :
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr

Conditions de remise des offres

Selon l’article 41 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, les candidatures et offres seront remises uniquement par la voie électronique via le profil acheteur : www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus Ordre administratif : Commune de AUPS – Place Frédéric Mistral 83630 AUPS Tél 04 94 70 00 07 Email : [email protected] Ordre technique : Maître d’oeuvre : ARC’H - Mandataire : Cabinet ARC’H : 28 Place Saint Pierre, 83170 Brignoles - Téléphone : 04 94 59 06 74 Email : [email protected]

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 rue jean racine 83000 TOULON
Date d’envoi à la publication : Le 28 mars 2025