Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'Etablissement Français du Sang (EFS).Les prestations concernées sont essentiellement des travaux de peinture et revêtements muraux ainsi que des travaux de revêtements souples de sols et de murs.
Garantie de parfait achèvement et décennale.Garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance. Si cette garantie est constituée après la date génératrice du paiement de l'avance, le délai global de paiement est compté à partir de l
Financement sur les ressources propres du CHU de Poitiers. Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 50 jours maximum selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique.Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
Groupement sous forme conjointe avec mandataire solidaire afin de garantir que, quelle que soit la défaillance de l'un des cotraitants dans l'exécution de ses obligations (dépôt de bilan, maladie, retards...), le marché sera exécuté au même prix et sera garanti techniquement, juridiquement et financièrement.
Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'Etablissement Français du Sang (EFS).Les prestations concernées sont essentiellement des travaux de peinture et revêtements muraux ainsi que des travaux de revêtements souples de sols et de murs.
Les juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale, ont o...
Lire la suiteC’est avec leur projet « {Stella Variabilis} » que l’équipe du lycée Institut Fénelon parti...
Lire la suite2024 démarre encore avec un niveau de la menace informatique en constante augmentation pour les ent...
Lire la suite