Théâtre de la Madeleine : Rénovation désenfumage de scène - Renforcement charpente cage de scène - Rénovation de la couverture de l'Aquarium - 2ème Relance du lot no1 : Echafaudage-.

Clôturé depuis 1250 jours

Informations générales

Date de parution : 25/09/2020
Date de clôture : 26/10/2020
Localisation : 1 bis rue de la Madeleine, 10000 TROYES | Département : Aube (10)
Secteur d'activité : Echafaudage |

Acheteur public

Description du marché

Théâtre de la Madeleine : Rénovation désenfumage de scène - Renforcement charpente cage de scène - Rénovation de la couverture de l'Aquarium - 2ème Relance du lot no1 : EchafaudageLa consultation porte sur les prestations suivantes :Théâtre de la Madeleine : Rénovation désenfumage de scène - Renforcement charpente cage de scène - Rénovation de la couverture de l'AquariumIl s'agit de la 2ème relance du lot no1 : Échafaudage déclaré sans suite une 1ère fois par décision noD2020/0033 puis une seconde fois par décision noD2020/0055.Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail.POUR INFORMATIONLots attribués lors de la précédente consultation :Lot no2 : Charpente métalliqueLot no3 : Charpente bois, couverture, désenfumage, désamiantageLot no4 : Peinture-.

Critère

Coût des prestations

Cautionnement

pas de cautionnement ni de garantie exigés

Financement

Financement : Ville de Troyes.Financements extérieurs attendus : Région, Département de l'Aube et Troyes Champagne MétropoleLe règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Avance : il sera fait application des articles R.2191-3 à R.2191-12 du Code de la Commande Publique.Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) éventuel(s), seront réglées dans un délai maximum de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, selon les dispositions des articles R.2192-10 et R.2192-12 du Code de la Commande Publique.Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.Conformément à l'article R.2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté.

Forme Juridique

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Néanmoins, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21-1° du Code de la Commande Publique.Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21-2° du Code de la Commande Publique.En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R.2142-24 du Code de la Commande Publique.

Caractéristiques

La durée du marché est fixée à 13 mois à compter de la date de notification du marché au titulaire.Le délai global d'exécution est de 6 mois. Le délai d'exécution propre à chacun des lots s'insère dans ce délai global conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation et au calendrier détaillé établit durant la période de préparation.Coût des prestations, noté sur 10 points, pondéré à 60%, jugé au regard de la DPGF.Valeur technique, notée sur 10 points, pondérée à 40%, jugée au regard du mémoire technique et décomposée comme suit :- Organisation et méthodologie de réalisation envisagée, la livraison et le démontage des échafaudages, les dispositions emprises nécessaires à la mise en place et à la gestion des échafaudages lors de la livraison et le démontage des échafaudages de la cour et du jardin, le type d'échafaudage mis en ½uvre par rapport à la configuration des lieux, le type de platelage de protection du plancher du gril (4 points)- Matériels élévateurs pour l'échafaudage du chantier compris schéma d'implantation (2 points)- Planning de montage prévisionnel (2 points)- Moyens humains affectés au chantier (2 points)

Source : BOAMP
Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.
Marchés ouverts dans l'activité Echafaudage
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

La une de cette semaine

Dernières actus